+7 (495) 332-37-90Москва и область +7 (812) 449-45-96 Доб. 640Санкт-Петербург и область

Образец договора на проведение ландшафтных работ

Образец договора на проведение ландшафтных работ

Есть еще один момент, который важен при решении вопросов озеленения приусадебного участка- так подобрать деревья, кустарники и цветы, чтобы на протяжении всего года они радовали глаз и душу своей красотой. Но конечно, самому справиться с таким заданием и правильно спроектировать ландшафтный дизайн очень трудно. Да и нет в этом какой — либо необходимости, потому что каждый должен заниматься именно тем делом, в котором он подлинный мастер, которое у него получается лучше всего. Конечно, грамотные специалисты фирмы по созданию уникального ландшафта. По окончании выполнения работ при условии своевременного, полного и качественного выполнения работ , Подрядчик сдает, а Заказчик принимает их результат и оплачивает их стоимость в порядке и в сроки, установленные настоящим договором. Этот изящный профессиональный проект будет интересен всем — как начинающим ландшафтникам и садоводам-любителям, так и более опытным специалистам.

Дорогие читатели! Наши статьи рассказывают о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай носит уникальный характер.

Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему - обращайтесь в форму онлайн-консультанта справа или звоните по телефонам, представленным на сайте. Это быстро и бесплатно!

Содержание:

Договор подряда на ландшафтные работы

Заказчик обязуется оказать Подрядчику следующее содействие по настоящему Договору:. Для выполнения работ Подрядчик использует собственное сырье и материалы, а также выполняет работы с помощью своих инструментов и оборудования. Стоимость сырья и материалов включена в стоимость работ, установленную настоящим Договором. Подрядчик не вправе привлекать к исполнению своих обязательств третьих лиц субподрядчиков. Подрядчик обязуется выполнить работы по разработке проекта ландшафтного дизайна Заказчика в следующие сроки:.

Если в процессе выполнения работ возникнет необходимость корректировки сроков выполнения работ, то такие изменения должны оформляться дополнительными соглашениями к настоящему Договору по согласованию Сторон. Для проверки соответствия качества оказанных Подрядчиком работ установленным требованиям Заказчик вправе привлекать независимых экспертов.

Требовать от Подрядчика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с настоящим Договором, а также своевременного устранения выявленных недостатков. Требовать от Подрядчика представления надлежащим образом оформленной отчетной документации и материалов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с настоящим Договором.

Во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность. В любое время до сдачи ему результата работы отказаться от исполнения Договора, уплатив Подрядчику часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения Договора.

Заказчик также обязан возместить Подрядчику убытки, причиненные прекращением Договора подряда, в пределах разницы между ценой, определенной за всю работу, и частью цены, уплаченной за выполненную работу. Участвовать вместе с Подрядчиком в согласовании готового проекта ландшафтного дизайна объектов с соответствующими государственными органами и органами местного самоуправления.

Возместить Подрядчику дополнительные расходы, вызванные изменением исходных данных для выполнения проекта ландшафтного дизайна вследствие обстоятельств, не зависящих от Подрядчика. Не приступать к работам, а начатые работы приостановить в случаях, когда нарушение Заказчиком своих обязанностей по настоящему Договору препятствует исполнению настоящего Договора Подрядчиком, а также при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что исполнение указанных обязанностей не будет произведено в установленный срок.

Требовать своевременного подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки работ на основании представленных отчетных документов и при условии истечения срока, указанного в п. Требовать своевременной оплаты работ в соответствии с пунктом 2.

Запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения относительно порядка выполнения работ. Обеспечить соответствие результатов работ установленным настоящим Договором требованиям, параметрам качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям безопасности санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т.

Соблюдать выполнение норм и правил техники безопасности при выполнении работ. Выполнять работы в соответствии с заданием Заказчика и в сроки, указанные в п.

Согласовывать готовый проект ландшафтного дизайна объектов с Заказчиком, а при необходимости вместе с Заказчиком - с компетентными государственными органами и органами местного самоуправления.

Подрядчик не вправе передавать готовый проект ландшафтного дизайна объектов Заказчика третьим лицам без согласия Заказчика. В случае нарушения Заказчиком п. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств по оплате Подрядчик вправе потребовать от Заказчика уплаты неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства по оплате начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства по оплате.

Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Подрядчика. В случае просрочки исполнения обязательств Подрядчиком Заказчик вправе потребовать от Подрядчика уплаты неустойки.

Подрядчик освобождается от уплаты неустойки за просрочку исполнения обязательств по оказанию работ, предусмотренных Договором, если докажет, что просрочка исполнения указанных обязательств произошла по вине Заказчика. Под работами ненадлежащего качества понимаются результаты работы, не соответствующие согласованным Сторонами требованиям. Разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами в связи с исполнением настоящего Договора, Стороны разрешают путем переговоров.

В случае если результат переговоров не будет достигнут, Стороны обращаются за разрешением спора в суд по правилам подсудности в соответствии с положениями действующего законодательства Российской Федерации. Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору. Изменения настоящего Договора действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями Сторон.

Настоящий Договор может быть расторгнут по взаимному соглашению Сторон либо в одностороннем порядке в случаях, предусмотренных п. Договор составлен в 2 двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. В остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. Ru Юридические документы. Рекомендуем сохранить ссылку на эту страницу в своем социальном профиле или скачать файл в удобном вам формате.

Предмет Договора 1. Подрядчик обязуется выполнить работы по разработке проекта ландшафтного дизайна Заказчика в следующие сроки: 1. Стоимость работ. Порядок оплаты 2. Порядок сдачи-приемки выполненных работ 3. Права и обязанности Сторон 4. Заказчик вправе: 4. Запрашивать у Подрядчика информацию о ходе и состоянии выполняемых работ. Заказчик обязан: 4.

Принять и оплатить выполненные работы. Оказывать Подрядчику содействие в соответствии с п. Подрядчик вправе: 4. Подрядчик обязуется: 4. По окончании работ уведомить об этом Заказчика. Передать Заказчику готовый проект ландшафтного дизайна объектов. Ответственность Сторон 5. Порядок урегулирования споров 6. Срок действия и порядок расторжения Договора 7. Прочие условия 8. RTF 27,2 кб. Похожие документы. Сайт обновляется еженедельно. Любой документ может быть закачен на персональное устройство и использован в некоммерческих целях.

При копировании информации на внешние ресурсы - прямая и индексируемая гиперссылка обязательна. Все документы на сайте составлены профессиональными юристами.

В случаях когда исполнение работ стало невозможным вследствие действий или упущений Заказчика, Подрядчик сохраняет право на уплату ему указанной в настоящем Договоре цены с учетом выполненной части работ. На этой странице Вы найдете шаблоны наших договоров и технических заданий для ландшафтного дизайна, проектирования и благоустройства.

Нажимая на кнопку, вы даете согласие на обработку своих персональных данных. Подписаться на рассылку Рассылка. Уведомление о пополнение базы документов новыми образцами. Юридическая Энциклопедия.

Заказать звонок. Ландшафтные работы относятся к категории работ по благоустройству. В зависимости от места выполнения работ значение договора меняется. Если работы выполняются на частном приусадебном участке, то это предмет разбирательства только между исполнителем и заказчиком. По-другому обстоит дело, когда проведение работ неизбежно затрагивает интересы соседей или общего городского имущества и т. В каждом случае к составлению соглашения следует подходить индивидуально.

Когда заключается договор на ландшафтные работы. Владелец земельного участка может самостоятельно заниматься какими-либо ландшафтными работами. Стоит указать, что любая работа по изменению всего ландшафта участка или какой-либо его части относится к ландшафтной. Это организация пространства приусадебного участка. Также изменение ландшафта может стать следствием прокладки или замены тех или иных коммуникаций.

При самостоятельных работах никакого договора заключать не нужно. А когда речь заходит о привлечении третьего лица или организации, лучше всего составить письменное соглашение. Рассмотрим, что должно содержаться в данном соглашении. Неотъемлемые пункты договора:. Что нужно прописать в соглашении. Каждая из сторон, как заказчик, так и исполнитель должны быть точно определены. Для этого указываются подробно ФИО, паспортные данные, место жительства для обоих сторон.

Если в соглашении участвует юридическое лицо, указывается полное наименование и подробные реквизиты. Важный пункт соглашения - это его предмет. В этом пункте подробно описывается характер работ, который необходимо произвести. Возможно, что непосредственно в договоре в этом пункте будет содержаться лишь краткая формулировка, а подробный перечень можно перенести в приложение. Одновременно с перечнем производимых работ прописывается их стоимость.

Без согласования общей стоимости соглашения является недействительным. В соглашении указывается перечень прав и обязанностей, которые возлагаются на каждую из сторон. Для исполнителя это, в первую очередь, выполнение согласованного объема работ, а для заказчика - необходимость обеспечить доступ к участку выполнения работ.

Порядок принятия выполненных работ также оговаривается в соглашении. Сам факт заключения договора не является подтверждением выполнения всех его пунктов, особенно когда речь идет о предоставлении услуг. Все достигнутые договоренности заверяются подписями каждой из сторон. Договор может подписываться как сторонами лично, так и при участии представителей. Ниже расположен типовой бланк и образец договора на ландшафтные работы, вариант которого можно скачать бесплатно. Типовая форма и пример договора на ландшафтные работы.

Остались вопросы? Архангельская обл. Астраханская обл. Башкортостан Башкирия Белгородская обл. Брянская обл.

Бурятия Владимирская обл. Волгоградская обл. Вологодская обл. Воронежская обл. Дагестан Еврейская обл. Ивановская обл. Иркутская обл. Кабардино-Балкария Калининградская обл. Калмыкия Калужская обл. Камчатская обл. Карелия Кемеровская обл. Кировская обл. Коми Костромская обл. Краснодарский край Красноярский край Курганская обл. Курская обл. Липецкая обл. Магаданская обл. Марий Эл Мордовия Москва и Московская обл. Мурманская обл. Нижегородская Горьковская Новгородская обл.

Новосибирская обл. Омская обл. Оренбургская обл. Орловская обл. Пензенская обл. Пермская обл. Приморский край Псковская обл. Ростовская обл. Рязанская обл. Самарская обл. Санкт-Петербург и область Саратовская обл.

Саха Якутия Сахалин Свердловская обл. Северная Осетия Смоленская обл. Ставропольский край Тамбовская обл. Татарстан Тверская обл. Томская обл. Тува Тувинская Респ. Тульская обл. Тюменская обл. Удмуртия Ульяновская обл. Уральская обл. Чечено-Ингушетия Читинская обл. Введите Ваш промо-код:.

Эти статьи и документы могут быть Вам полезны Смета на кадастровые расходы образец бланк. Договор поставки материалов образец бланк. Акт приема-передачи выполненных работ образец бланк. План-график проекта образец бланк.

Клиентам Образцы документов Статьи Вопросы Отзывы. Рассказать о сайте друзьям. Сообщить другу. В закладки. Любое использование информации с ресурса должно сопровождаться активной ссылкой на сайт uristhome.

Домашний юрист. Все права защищены.

Договор на ландшафтные работы образец бланк

Есть еще один момент, который важен при решении вопросов озеленения приусадебного участка- так подобрать деревья, кустарники и цветы, чтобы на протяжении всего года они радовали глаз и душу своей красотой.

Но конечно, самому справиться с таким заданием и правильно спроектировать ландшафтный дизайн очень трудно. Да и нет в этом какой — либо необходимости, потому что каждый должен заниматься именно тем делом, в котором он подлинный мастер, которое у него получается лучше всего.

Конечно, грамотные специалисты фирмы по созданию уникального ландшафта. По окончании выполнения работ при условии своевременного, полного и качественного выполнения работ , Подрядчик сдает, а Заказчик принимает их результат и оплачивает их стоимость в порядке и в сроки, установленные настоящим договором. Этот изящный профессиональный проект будет интересен всем — как начинающим ландшафтникам и садоводам-любителям, так и более опытным специалистам.

Мы собрали самое лучшее за шесть лет нашей работы по организации подобных программ. Вас ждет целая неделя интенсивного погружения в современный ландшафтный дизайн садово-парковой столицы Российской империи. Подрядчик вправе привлекать к работе других лиц — Субподрядчиков, если это прямо не запрещено Заказчиком. Цена работы в договоре подряда может указываться двумя способами — в твердой сумме либо приблизительной — путем составления смет на отдельные виды работ.

Непосредственно к выполнению ландшафтных работ по озеленению и благоустройству на участке мы приступаем в течение недели с момента подписания Договора на выполнение работ и зачисления авансового платежа на наш расчётный счёт.

Это время необходимо для проведения точечного планирования, как самих работ, так и поставок материалов с учетом ситуации на объекте, а также решения бытовых вопросов для рабочих бригад и особенностей пропускного режима там, где присутствует охрана.

В первую очередь выполняются все строительно-подготовительные работы, а также работы по созданию дренажей и закладки кабелей ландшафтного освещения и системы полива.

Любая договоренность между Заказчиком и Подрядчиком, влекущая за собой новые обязательства, которые вытекают из настоящего Договора, должна быть письменно подтверждена Сторонами в форме дополнения или изменения к настоящему Договору. После подписания настоящего Договора все предыдущие письменные и устные соглашения, переговоры, переписка между Сторонами, относящиеся к настоящему Договору, за исключением Тендерной документации технического характера, касающейся объемов работ, договорной цены, сроков исполнения обязательств, теряют силу.

В случае необходимости консервации Объекта Стороны руководствуются положениями действующего законодательства Российской Федерации.

Затраты по консервации Объекта несет Заказчик. При привлечении субподрядчиков несет ответственность, в полном объеме, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, за качество и сроки выполнения Работ привлеченными субподрядчиками. Предпримет все меры для предотвращения нанесения ущерба существующим промышленным объектам, близлежащим трубопроводам, сетям электроснабжения, связи и прочими коммуникациями, покрытиям дорог и другим сооружениям, а также зеленым насаждениям, водотокам и почве.

При внесении Заказчиком изменений и дополнений в первоначально согласованное задание продолжительность коррекции документации планировочного решения Подрядчиком составляет ориентировочно 7 Семь рабочих дней после каждой последующей коррекции изменения, дополнения первоначального задания документации Заказчиком.

Срок выполнения Работ 14 четырнадцать рабочих дней с момента утверждения и подписания Генерального плана. Стоимость работ по осуществлению авторского надзора составляет рублей 00 коп. Заказчик оплачивает услуги Подрядчика авансовым платежом в размере рублей 00 коп. Настоящее дополнение может быть расторгнут досрочно, по взаимному согласию сторон, с письменным уведомлением не менее чем за одну неделю. Л андшафтный проект — исходная точка в часто довольно сложном и продолжительном процессе благоустройства и озеленения территории.

Работая над воплощением чаяний заказчика, ландшафтный дизайнер тщательно изучает исходную информацию об участке, обсуждает с заказчиком основные требования к создаваемому ландшафту. Сначала разрабатывается общая концепция дизайна участка и стиль будущего сада.

После ознакомления с соответствующим договором Вы можете внести в него изменения и направить нам для ознакомления. Просим внесенные Вами изменения выделить в тексте жирным шрифтом, а в скобках оставить наш вариант. Необходимо оставить контактные данные. После ознакомления с внесенными изменениями наш юрист свяжется с Вами. Если в процессе выполнения работ возникнет необходимость корректировки сроков выполнения работ, то такие изменения должны оформляться дополнительными соглашениями к настоящему Договору по согласованию Сторон.

Порядок оплаты 2. Заказчик и субподрядчик не вправе предъявлять друг другу требования, связанные с нарушением договоров, заключенных каждым из них с генеральным подрядчиком. Начальный и конечный сроки, продолжительность выполнения работ согласованы Сторонами в Приложении 1. Рабочая документация — рабочие чертежи, спецификации Оборудования и Материалов, ведомости и сводные ведомости, сметная документация, архитектурная и конструкторская документация, и другая документация, имеющаяся у Заказчика на момент подписания настоящего Договора.

Скрытые работы — Работы, скрываемые последующими Работами и конструкциями, качество точность которых невозможно определить после выполнения последующих Работ и монтажа конструкций. Стороны — означает Заказчика или Подрядчика, в зависимости от контекста в настоящем Договоре. Субподрядчик — любое юридическое лицо, привлеченное Подрядчиком для выполнения какой-либо части работ по настоящему Договору. Приведенные выше определения могут употребляться как в единственном, так и во множественном числе.

Мы выполняем любые задачи, связанные как с устройством дизайна на приватной территории — в коттеджных поселках, садовых товариществах, так и благоустройства в условиях города — на территориях частных компаний и государственных организаций. Если работы выполняются на частном приусадебном участке, то это предмет разбирательства только между исполнителем и заказчиком. По-другому обстоит дело, когда проведение работ неизбежно затрагивает интересы соседей или общего городского имущества и т.

В каждом случае к составлению соглашения следует подходить индивидуально. Стоит указать, что любая работа по изменению всего ландшафта участка или какой-либо его части относится к ландшафтной. Подрядчик несет все расходы по ремонту и восстановлению поврежденных во время выполнения Работ объектов, также по компенсации ущерба природным объектам, если этот ущерб нанесен в результате действий Подрядчика.

Предоставит Заказчику возможность проверять ход выполнения Работ, качество Материалов, квалификацию специалистов, характеристики любого элемента Объекта и т. При этом положительные результаты осмотра, проверки и контроля не освобождают Подрядчика от каких-либо обязательств по настоящему Договору.

Обеспечит доступ на Объект представителей Заказчика, Рабочей комиссии, а также представителей авторского надзора.

Представит Заказчику исполнительную документацию в количестве двух экземпляров за дней до начала работы Рабочей комиссии. Любая из сторон освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, если такое неисполнение произошло в результате форс-мажорных обстоятельств. Стоимость сырья и материалов включена в стоимость работ, установленную настоящим Договором. Подрядчик не вправе привлечь к исполнению своих обязательств третьих лиц субподрядчиков.

Обязанность предоставления технической документации лежит на Заказчике, Подрядчике. Стороны согласовали следующие требования к качеству результатов работ: ; ;. Стоимость работ. Мы вернем Вам стоимость проекта, дендроплана или фрагментарной схемы, при их полной реализации нашими силами в новом, году! Он стал возможным благодаря раскрепощению свободы собственности и свободы личности.

Здесь заказчик и исполнитель могут отходить от стандартов обустройства недвижимости: квартир, офисов, придомовой территории, садов, парков и т. Стоимость работ может уточняться при изменении объемов работ, объемов материалов и прочих затрат.

Уточнения производиться по письменному согласованию Сторон. Оплата аванса за выполнение каждого следующего этапа производится в течение 5 рабочих дней после завершения предыдущего этапа. Расчет за фактически выполненные работы по каждому этапу производится в течение 5 рабочих дней после завершения данного этапа работ на основании подписанного Сторонами Акта сдачи-приемки этапа с учетом выплаченного аванса. Обеспечить представителям Исполнителя доступ на Объект для контроля и оказания услуг, предусмотренных настоящим Договором, а в случае необходимости, на время оказания услуг безвозмездно выдать пропуска; 4.

Каждому собственнику земельного участка хочется, чтобы его территория была как можно более благоустроенной, но не у каждого получается осуществить эту мечту своими силами. Некоторые моменты особенно актуальны именно для благоустройства — например, способ, которым будут осуществляться работы. Если детально не указать его, то подрядчик будет вправе осуществить работы любым удобным ему способом, что не всегда приемлемо для заказчика.

Состав и содержание технической документации на выполнение работ: ; ;. На этой странице Вы найдете шаблоны наших договоров и технических заданий для ландшафтного дизайна, проектирования и благоустройства. Предмет договора 1. Подрядчик предоставляет Заказчику услуги по проведению ландшафтных работ на принадлежащем Заказчику участке, расположенном по адресу: 1. Стороны договорились считать ландшафтными работами следующие работы: 1. Планировка участка площадью кв.

Монтаж системы полива газона на площади кв. Общие условия и обязанности сторон 2. Подрядчик обязуется произвести работы, указанные в п. Заказчик обязуется оказать Подрядчику следующее содействие по настоящему Договору: — предоставить Подрядчику исходные данные для разработки проекта;. При неисполнении Заказчиком п.

Подрядчик вправе не приступать к работам, а начатые работы приостановить в случаях, когда нарушение Заказчиком своих обязанностей по настоящему Договору препятствует исполнению настоящего Договора Подрядчиком, а также при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что исполнение указанных обязанностей не будет произведено в установленный срок.

Подрядчик при наличии обстоятельств, указанных в подпункте 1. Подрядчик не вправе привлечь к исполнению своих обязательств других лиц субподрядчиков. Если вправе: В случае привлечения к исполнению своих обязательств других лиц Подрядчик выступает в роли генерального подрядчика.

Если во время выполнения работ станет очевидным, что они не будут выполнены надлежащим образом, Заказчик вправе назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от Договора либо поручить исправление работ другому лицу за счет Подрядчика, а также потребовать возмещения убытков. Цена работ согласована Сторонами в Приложении 1 к настоящему Договору. Цена работ включает стоимость подготовки проекта по объектам вариант: грунта, удобрений, посадочных материалов, малых архитектурных форм , уборки, вывоза мусора, отходов, транспортных расходов, а также общую стоимость всех иных затрат Подрядчика.

После завершения работ по каждому объекту Подрядчик представляет Заказчику Акт выполненных работ Приложение N 2 с приложением подтверждающих документов. Для проверки соответствия качества оказанных Подрядчиком работ установленным требованиям Заказчик вправе привлекать независимых экспертов. Подписанный Заказчиком и Подрядчиком Акт сдачи-приемки работ Приложение N 2 и выставленный Подрядчиком на его основе Заказчику счет на оплату являются основаниями для оплаты Подрядчику работ.

Требовать от Подрядчика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с настоящим Договором, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков. Требовать от Подрядчика представления надлежащим образом оформленной отчетной документации и материалов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с настоящим Договором. В случае досрочного исполнения Подрядчиком обязательств по настоящему Договору принять и оплатить работы в соответствии с установленным в Договоре порядком.

Для выполнения работ Подрядчик использует собственное сырье и материалы. Стоимость сырья и материалов включается в цену работ, установленную настоящим Договором.

Для выполнения работ Подрядчик использует сырье и материалы, предоставленные Заказчиком. Подрядчик выполняет работы своим инструментом и использует свое оборудование.

В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств по оплате Подрядчик вправе потребовать от Заказчика уплаты неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства по оплате начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства по оплате.

Сумма такой неустойки устанавливается в размере от суммы. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Подрядчика.

Договор на выполнение ландшафтных работ

Дату вступления в силу — дата, когда настоящий Договор подписан всеми Сторонами и вступает в действие в соответствии со статьей 20 настоящего Договора. Исполнительная документация — рабочая документация на выполненные работы, в том числе Скрытые работы, со всеми поправками и изменениями по отношению к Рабочей документации с необходимыми согласованиями: акты, журналы и другие документы, оформляемые в процессе сооружения Объекта, а также сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие качество материалов, применяемых при производстве работ; акты об освидетельствовании скрытых работ и акты о промежуточной приемке отдельных работ и т.

Договор — настоящий Договор, заключенный между Заказчиком и Подрядчиком со всеми приложениями, дополнениями и соглашениями к нему, являются неотъемлемой частью.

Договорная цена — сумма выплат Подрядчику за выполнение всех работ по благоустройству и озеленению, а также компенсаций затрат Подрядчика, связанных с исполнением обязательств по настоящему Договору, согласованная между Заказчиком и Подрядчиком и указанная в Договоре. Дополнительные Соглашения — Соглашения, подписанными Сторонами, дополняющие либо заменяющие условия настоящего Договора.

Машины и механизмы — все виды машин, механизмов, инструменты, инвентарь и оснастка, необходимые для выполнения Работ, но не предназначенные для включения в выполненные работы. Оборудование — оборудование, материалы, изделия, конструкции и полуфабрикаты, предметы любого рода конструктивно входящие в состав строящегося объекта, в объеме, определенным настоящим Договором.

Персонал — лица, нанятые Заказчиком или Подрядчиком в качестве сотрудников или привлеченных для выполнения Работ или их части. Объект — все площади участка, принадлежащего Заказчику, расположенного по адресу:.

Работы — полный объем работ, который должен выполнить Подрядчик согласно условиям настоящего Договора, включая поставку Материалов и Оборудования, для благоустройства, выполняемые в соответствии с Рабочей документацией, действующим в Российской Федерации законодательством и условиям настоящего Договора, в том числе и на срок эксплуатации в течение Гарантийного периода.

Рабочая документация — рабочие чертежи, спецификации Оборудования и Материалов, ведомости и сводные ведомости, сметная документация, архитектурная и конструкторская документация, и другая документация, имеющаяся у Заказчика на момент подписания настоящего Договора. Скрытые работы — Работы, скрываемые последующими Работами и конструкциями, качество точность которых невозможно определить после выполнения последующих Работ и монтажа конструкций. Стороны — означает Заказчика или Подрядчика, в зависимости от контекста в настоящем Договоре.

Субподрядчик — любое юридическое лицо, привлеченное Подрядчиком для выполнения какой-либо части работ по настоящему Договору. Приведенные выше определения могут употребляться как в единственном, так и во множественном числе. Заказчик поручает, и в соответствии c п. Договорная цена выполненных работ, подлежащая оплате Подрядчику, составляет рублей. Любые изменения объемов, подлежащих выполнению работ, должны быть оформлены в виде дополнительных соглашений к настоящему Договору, подписанных обеими сторонами.

Все платежи по настоящему Договору производятся без каких-либо комиссий и удержания в пользу третьих лиц. Окончательный расчет производится по стоимости, установленной в п. Задержка предоплаты от общей стоимости Договора п. Все Работы, предусмотренные настоящим Договором по Объекту, выполняются в течение месяцев. Началом работы считается получение аванса Подрядчиком. Выполнение Работ производится в сроки согласно Графику выполнения работ и в соответствии с Рабочей документацией.

Никакие задержки и нарушения в выполнении Работ не могут служить основанием для требования Подрядчика о продлении срока благоустройства, за исключением следующих случаев: В случае форс-мажорных обстоятельств, предусмотренных статьей 15 настоящего Договора; В случае несвоевременной оплаты Заказчиком Подрядчику денежных средств, предусмотренных настоящим Договором в этом случае срок действия настоящего Договора продлевается пропорционально сроку задержки в оплате; В случае, когда Заказчик вносит изменения в Рабочую документацию.

Выполнит Работы в согласованные сроки и с качеством согласно Рабочей документации, действующего в Российской Федерации законодательства, нормативной документации, и условиям настоящего Договора.

Своими силами получает все необходимые профессиональные допуски и лицензии на право производства всех Работ по настоящему Договору, требуемые в соответствии с законодательством Российской Федерации. Обеспечивает в процессе проведения Работ за свой счет и собственными силами, либо силами третьих лиц систематическую уборку бытового мусора, а также вывоз его с Объекта, с оплатой экологических сборов, установленных для этой местности.

Организует поставку на Объект всех необходимых для выполнения Работ Материалов и Оборудования и осуществляет их разгрузку и складирование. Берет на себя ответственность за привезенный и посаженный материал на период с момента поставки и в течение гарантийного срока, произведет его замену за свой счет и своими силами в случае гибели растений по вине Подрядчика.

Не несет ответственности за растения, погибшие в результате ненадлежащего ухода недостаточность и отсутствие полива, отсутствие укрытия на зиму, отсутствие прополки цветников и газонов, отсутствие укоса газонов и т.

При привлечении субподрядчиков несет ответственность, в полном объеме, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, за качество и сроки выполнения Работ привлеченными субподрядчиками. Предпримет все меры для предотвращения нанесения ущерба существующим промышленным объектам, близлежащим трубопроводам, сетям электроснабжения, связи и прочими коммуникациями, покрытиям дорог и другим сооружениям, а также зеленым насаждениям, водотокам и почве.

Подрядчик несет все расходы по ремонту и восстановлению поврежденных во время выполнения Работ объектов, также по компенсации ущерба природным объектам, если этот ущерб нанесен в результате действий Подрядчика. Предоставит Заказчику возможность проверять ход выполнения Работ, качество Материалов, квалификацию специалистов, характеристики любого элемента Объекта и т. При этом положительные результаты осмотра, проверки и контроля не освобождают Подрядчика от каких-либо обязательств по настоящему Договору.

Обеспечит доступ на Объект представителей Заказчика, Рабочей комиссии, а также представителей авторского надзора.

Представит Заказчику исполнительную документацию в количестве двух экземпляров за дней до начала работы Рабочей комиссии. Примет участие в работе Рабочей комиссии согласно действующему законодательству Российской Федерации.

При осуществлении Работ соблюдает требования закона и иных правовых актов об охране окружающей среды и безопасности работ по благоустройству. Несет ответственность за нарушение указанных требований. Формирует Рабочую комиссию не позднее дней с момента получения письменного уведомления Подрядчика о завершении Работ по Объекту, в полном объеме в соответствии с Рабочей документацией. Принимает во временную эксплуатацию сданные Подрядчиком отдельные виды работ и участки Объекта.

Передает Подрядчику территорию участка, пригодную для ведения работ по благоустройству, предусмотренных настоящим Договором. Обеспечивает по заранее согласованным спискам свободный доступ на территорию поселка представителей и рабочих Подрядчика. Предоставить согласованные с владельцем инженерных сетей временные точки подключения электроснабжения и водоснабжения.

Заказчик за свой счет предоставляет Подрядчику пользование электроэнергией и водой, необходимых Подрядчику для проведения Работ на Объекте, по заранее согласованным между Подрядчиком и Заказчиком объемам. По договоренности с Подрядчиком обеспечить условия для надлежащей охраны материалов и техники на Объекте. Если Подрядчику потребуется дополнительное количество экземпляров рабочей документации, то он приобретает их за свой счет. Один из двух переданных Подрядчику экземпляров Рабочей документации, должен постоянно храниться в офисе Подрядчика на Объекте.

Этот экземпляр в любое время предоставляется в распоряжение представителя Заказчика, организации авторского и технического надзора и иных государственных органов, осуществляющих соответствующий контроль. Подрядчик признает, что вся Рабочая документация, переданная ему Заказчиком, является конфиденциальной информацией и не может быть передана им без предварительного письменного согласия Заказчика за исключением субподрядчиков.

В целях оперативного решения вопросов, связанных с выполнением Работ по настоящему Договору, Заказчик назначит на Объекте своих представителей, которые от имени Заказчика и в пределах их полномочий будут осуществлять взаимодействие с Подрядчиком.

Стороны в течение дней с даты подписания Договора сообщат друг другу в письменной форме список лиц, представляющих Заказчика и Подрядчика, с указанием их полномочий.

Стороны вправе в любое время вносить изменения в список лиц, представляющих Заказчика и Подрядчика, с указанием их полномочий, с уведомлением противоположной Стороны. В течение всего периода времени, установленного для выполнения Работ, представитель Заказчика будет иметь право беспрепятственного доступа на объект без предварительного разрешения Подрядчика и Субподрядчика, в присутствии представителя Подрядчика, как в дневное, так и в ночное время с соблюдением установленного на Объекте режима, не вмешиваясь в деятельность Подрядчика.

Подрядчик гарантирует: выполнение всех работ в полном объеме и на условиях настоящего Договора, утвержденных Заказчиком, в сроки, определенные условиями настоящего Договора; высокое качество всех работ, в соответствии с эскизом-проектом; своевременное устранение за свой счет всех недостатков и дефектов, выявленных в процессе подписания Актов сдачи-приемки или инспектирования выполненных работ уполномоченным представителем Заказчика; замену или ремонт за свой счет и в сроки, согласованные с Заказчиком, посадочного материала или отдельных участков Объекта, если это не является результатом действия непреодолимой силы, небрежности, неправильного обращения и ухода или умышленного повреждения со стороны персонала Заказчика, других неуполномоченных им лиц, проникших на территорию данного объекта.

В случае установлении вины Подрядчика, в обнаруженных дефектах, он устраняет их за свой счет, и гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков. Если Подрядчик откажется от составления или подписания Рекламационного акта, окончательным документом по фиксированию обнаруженного дефекта является акт экспертизы, составленным экспертом, назначенным Заказчиком по согласованию с Подрядчиком.

Подрядчик не несет ответственности за приобретенные Заказчиком материалы в случае, если они приобретались Заказчиком самостоятельно.

Подрядчик не несет ответственности за нарушение Заказчиком правил эксплуатации Объекта в Гарантийный период. Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору.

Каждая Сторона должна исполнить свои обязательства надлежащим образом, оказывая другой Стороне всевозможное содействие в исполнении своих обязательств. Сторона, нарушившая свои обязательства по настоящему Договору, должна без промедления устранить эти нарушения.

Оплата санкций не освобождают Подрядчика и Заказчика от их обязательств и ответственности по настоящему Договору. В течение благоустройства Объекта или после его завершения Сторона, причинившая ущерб, возникший по причине какого либо нарушения патентного или авторского права, товарной марки или названий, другой стороне, полностью возмещает его по всем действиям, претензиям, расходам и затратам. Представители и ответственные лица Подрядчика и Заказчика обязуются и не разглашать третьей стороне любую информацию относительно настоящего Договора и Объекта, кроме случаев получения запросов от судебных и правоохранительных органов Российской Федерации.

Подрядчик или какая-либо другая организация, которая может быть вовлечена им в выполнение Работ, не публикуют и не распространяют статьи, фильмы, фотографии, не осуществляют рекламу и не делают никаких заявлений для средств массовой информации, касающихся Объекта, пока на это не будет получено письменное разрешение со стороны Заказчика.

Разглашением условий настоящего Договора не считается сообщение части его условий субподрядчикам, организациям авторского и технического надзора, органам архитектурно-строительного надзора, кредитным учреждениям, проводящим платежи по настоящему Договору, страховым компаниям, а также иным органам, в соответствии с действующим законодательством.

При возникновении Форс-мажорных обстоятельств, исключающих или объективно препятствующих исполнению настоящего договора, Стороны производят взаиморасчеты по обязательствам, выполненным на момент наступления форс-мажорных обстоятельств, а именно:.

Наводнение, землетрясение, сильные морозы, затяжные дожди, крупный град, ураган, экологическая катастрофа, террористические акты, акты государственной власти, препятствующие исполнению обязательств, неправомерные действия третьих лиц, локальные военные конфликты, массовые беспорядки, а также погодные и климатические, условия, препятствующие проведению работ или их безопасности.

Сторона, подвергшаяся воздействию форс-мажорных обстоятельств, обязана немедленно в письменном виде уведомить об этом другую Сторону, описав характер форс-мажорных обстоятельств, но не позднее чем через дней после наступления таких обстоятельств. Несвоевременное уведомление о несоблюдении данных сроков лишает соответствующую Сторону права ссылаться на них в будущем.

Срок действия настоящего Договора автоматически продлевается на период форс-мажора и устранения его последствий. Если какие-либо форс-мажорные обстоятельства.

Будут длиться более календарных дней, Стороны должны провести переговоры с целью принятия согласованного решения. Все разногласия, возникающие в результате исполнения настоящего Договора, должны быть, по возможности, урегулированы путем переговоров между Сторонами. При не достижении соглашения спор передается на рассмотрение в арбитражный суд по месту нахождения ответчика.

Заказчик может в любое время отказаться от исполнения обязательств по настоящему Договору в порядке, установленном Гражданским Кодексом Российской Федерации. Уведомление о расторжении настоящего Договора должно вручаться за дней до даты предполагаемого расторжения. При расторжении настоящего Договора Материалы, оборудование, изделия, закупленные за счет аванса, передаются Заказчику. Подрядчик вправе расторгнуть Договор в следующих случаях: Консервации или остановки Заказчиком работ по благоустройству на срок, превышающий дней.

Все изменения, дополнения к настоящему Договору считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны Сторонами. Любая договоренность между Заказчиком и Подрядчиком, влекущая за собой новые обязательства, которые вытекают из настоящего Договора, должна быть письменно подтверждена Сторонами в форме дополнения или изменения к настоящему Договору.

После подписания настоящего Договора все предыдущие письменные и устные соглашения, переговоры, переписка между Сторонами, относящиеся к настоящему Договору, за исключением Тендерной документации технического характера, касающейся объемов работ, договорной цены, сроков исполнения обязательств, теряют силу. В случае необходимости консервации Объекта Стороны руководствуются положениями действующего законодательства Российской Федерации.

Затраты по консервации Объекта несет Заказчик. Если при выполнении благоустройства и связанных с ним работ обнаруживаются препятствия к надлежащему исполнению настоящего Договора, каждая из Сторон обязана принять все зависящие от нее разумные меры по устранению таких препятствий. В случае возникновения работ по настоящему Договору, права и обязанности Сторон при его исполнении установлены в следующих приложениях, являющихся неотъемлемой частью настоящего Договора.

Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания Заказчиком и Подрядчиком и получения аванса. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах: 1 экз. Главная Договоры Договор подряда Договор подряда на ландшафтные работы Информация о документе.

Подрядчик Юр. Заказчик Юр. Обратите внимание, что договор подряда составлен и проверен юристами и является примерным, он может быть доработан с учетом конкретных условий сделки. Администрация Сайта не несет ответственности за действительность данного договора, а также за его соответствие требованиям законодательства Российской Федерации. Договор подряда на разработку и обслуживание веб-сайта Образец договора подряда на разработку и обслуживание веб-сайта, заключаемый между юридическими лицами.

Предмет договора Термины и понятия Права и обязанности сторон Размер и порядок оплаты Ответственность сторон Срок действия договора и основания его прекращения Порядок разрешения споров Заключительные положения Юридические адреса и реквизиты сторон Подписи сторон. Образец договора подряда выполнение работ иждивением подрядчика , заключаемый между юридическими лицами.

Заказчик обязуется оказать Подрядчику следующее содействие по настоящему Договору:. Для выполнения работ Подрядчик использует собственное сырье и материалы, а также выполняет работы с помощью своих инструментов и оборудования.

Восстановление растительного грунта и зеленых насаждений на объектах осуществляется в соответствии с Проектом, разрабатываемым Подрядчиком и утверждаемым Заказчиком.

Стоимость сырья и материалов включается в цену работ, установленную настоящим Договором. Цена работ, указанных в п. Приемка объектов озеленения проводится с 20 апреля по 1 ноября текущего года в соответствии с п. Для проверки соответствия качества оказанных Подрядчиком работ установленным требованиям Заказчик вправе привлекать независимых экспертов.

В случае получения от Заказчика а с перечнем выявленных недостатков, необходимых доработок и сроком их устранения Подрядчик обязан согласовать с Заказчиком сроки и порядок устранения недостатков, устранить недостатки и передать Заказчику повторно оформленный выполненных работ.

Требовать от Подрядчика качественного выполнения работ, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков. Требовать от Подрядчика представления надлежащим образом оформленной отчетной документации, подтверждающей исполнение обязательств в соответствии с настоящим Договором.

В случае досрочного исполнения Подрядчиком обязательств по настоящему Договору принять и оплатить работы в соответствии с установленным в Договоре порядком. Во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность. В любое время до сдачи ему результата работы отказаться от исполнения настоящего Договора, уплатив Подрядчику часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения договора.

Заказчик также обязан возместить Подрядчику убытки, причиненные прекращением Договора подряда, в пределах разницы между ценой, определенной за всю работу, и частью цены, выплаченной за выполненную работу. В случае получения от Подрядчика сообщения в соответствии с п. В случае нарушения Заказчиком срока оплаты оказанных услуг Подрядчик вправе потребовать от Заказчика уплаты пени в размере, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

Стороны не несут ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, обусловленное непредвиденными обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания сторон, а именно: войной, гражданскими волнениями, эпидемиями, блокадой, землетрясением, наводнением, пожаром. Споры, возникшие в связи с исполнением настоящего Договора, Стороны решают путем переговоров. В случае если переговоры не достигли результата, Стороны передают дело в суд по правилам подсудности, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору. Стороны вправе расторгнуть настоящий Договор по взаимному согласию или в одностороннем порядке в случаях, предусмотренных п.

Изменения настоящего Договора оформляются в виде дополнительных соглашений, которые вступают в силу с момента их подписания Сторонами. Уведомления Сторон, связанные с исполнением настоящего Договора, направляются по почте или с использованием факсимильной связи с последующим предоставлением оригинала. В случае направления уведомлений с использованием почты уведомления считаются полученными Стороной в день фического получения, подтвержденного отметкой почты.

В случае отправления уведомлений посредством факсимильной связи уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. В остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. Тематика документа: Прочие договоры. Предмет и цель Договора 1.

В комплекс работ по настоящему Договору входит: - улучшение механического состава и плодородия растительного грунта; - расстилка растительного грунта, устройство проездов, тротуаров, дорожек, площадок, оград, прокладки коммуникаций, дренажей; - уборка строительного мусора после строительства тротуаров, дорожек, площадок, оград, прокладки коммуникаций, дренажей; - работы по озеленению объектов; - подготовка посадочных мест для деревьев и кустарников; - доставка, хранение посадочного материала, который должен отвечать требованиям по качеству и параметрам, установленным стандартом ГОСТ Подрядчик выполняет работы своим инструментом и использует свое оборудование.

Подрядчик вправе привлечь к исполнению своих обязательств других лиц субподрядчиков. Цена работ. Порядок оплаты 2. Порядок сдачи-приемки выполненных работ 3.

Права и обязанности Сторон 4. Заказчик вправе: 4. Запрашивать у Подрядчика информацию о ходе и состоянии выполняемых работ. Заказчик обязан: 4. Оплатить выполненные работы в соответствии с условиями настоящего Договора. Оказывать Подрядчику содействие в соответствии с п. Подрядчик вправе: 4.

Требовать своевременной оплаты работ в соответствии с п. Запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения относительно порядка выполнения работ. Подрядчик обязан: 4. Ответственность Сторон 5. Обстоятельства непреодолимой силы 6. Порядок урегулирования споров 7. Срок действия и порядок расторжения Договора 8. Прочие условия 9. К настоящему Договору прилагаются в качестве его неотъемлемых частей: 9. Договор на организацию реконструкции судна Договор на осуществление действий по вложению денежных средств в объект инвестирования Договор на осуществление функций заказчика-застройщика Договор на осуществление операционных услуг услуг по переводу денежных средств, в том числе с использованием электронных средств платежа, а также обмен электронными сообщениями Договор на осуществление практической подготовки медицинских работников Договор на осуществление практической подготовки фармацевтических работников Договор на отпуск питьевой воды и прием сточных вод в городскую канализацию Договор на оформление документов для государственной регистрации юридического лица и постановку на учет в налоговом органе Договор на оценку недвижимого имущества предмета залога Договор на парикмахерское обслуживание.

Важные нюансы при покупке фирмы Процесс переписки квартиры на другого человека Процесс получения визы в США Процесс продажи машины Процесс строительства гаража с бюрократической точки зрения Строительство частного дома в городской черте.

Образец договора подряда на ландшафтные работы, заключаемый между юридическими лицами.

На этой странице Вы найдете шаблоны наших договоров и технических заданий для ландшафтного дизайна , проектирования и благоустройства. О компании Verto Команда Какие мы? Достижения Партнеры Благотворительность Отзывы о нашей работе Акции и спецпредложения Схема сотрудничества Договора, задания образцы Verto в СМИ About us in english Услуги Дизайн и проектирование Концепция Проектирование частных территорий Ландшафтное проектирование в регионах РФ Проектирование водных объектов Проектирование общественных зон и коттеджных поселков Адаптация иностранных проектов Строительство и благоустройство С чего начать?

Дату вступления в силу — дата, когда настоящий Договор подписан всеми Сторонами и вступает в действие в соответствии со статьей 20 настоящего Договора. Исполнительная документация — рабочая документация на выполненные работы, в том числе Скрытые работы, со всеми поправками и изменениями по отношению к Рабочей документации с необходимыми согласованиями: акты, журналы и другие документы, оформляемые в процессе сооружения Объекта, а также сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие качество материалов, применяемых при производстве работ; акты об освидетельствовании скрытых работ и акты о промежуточной приемке отдельных работ и т.

Нажимая на кнопку, вы даете согласие на обработку своих персональных данных. Подписаться на рассылку Рассылка. Уведомление о пополнение базы документов новыми образцами. Юридическая Энциклопедия. Заказать звонок. Ландшафтные работы относятся к категории работ по благоустройству. В зависимости от места выполнения работ значение договора меняется. Если работы выполняются на частном приусадебном участке, то это предмет разбирательства только между исполнителем и заказчиком.

Вы можете ознакомиться с образцом договора подряда на ландшафтные работы бесплатно. Посмотрите пример документа перед обращением к юристам сайта! Скачать образец. Как работает sledcombryansk.ru? 3Выберите юриста. Выберите юриста, который предложит самые выгодные условия, и начните работу!  Предлагаем Вашему вниманию удобный и качественный документ Договор подряда на ландшафтные работы, составленный профессиональным юристом. Помните, что вы всегда можете получить нашу юридическую помощь, в том числе и по заполнению данного бланка, связавшись с нами по телефонам указанным на сайте. Договор подряда на ландшафтные работы заполняется в двух экземплярах.

Образец договора на проведение ландшафтных работ

Восстановление растительного грунта и зеленых насаждений на объектах осуществляется в соответствии с Проектом, разрабатываемым Подрядчиком и утверждаемым Заказчиком. Стоимость сырья и материалов включается в цену работ, установленную настоящим Договором. Цена работ, указанных в п. Приемка объектов озеленения проводится с 20 апреля по 1 ноября текущего года в соответствии с п. Для проверки соответствия качества оказанных Подрядчиком работ установленным требованиям Заказчик вправе привлекать независимых экспертов. В случае получения от Заказчика а с перечнем выявленных недостатков, необходимых доработок и сроком их устранения Подрядчик обязан согласовать с Заказчиком сроки и порядок устранения недостатков, устранить недостатки и передать Заказчику повторно оформленный выполненных работ. Требовать от Подрядчика качественного выполнения работ, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков. Требовать от Подрядчика представления надлежащим образом оформленной отчетной документации, подтверждающей исполнение обязательств в соответствии с настоящим Договором. В случае досрочного исполнения Подрядчиком обязательств по настоящему Договору принять и оплатить работы в соответствии с установленным в Договоре порядком.

Шаблоны наших договоров и образцы технических заданий

Поиск образцов. Образец договора на оказание услуг по благоустройству и озеленению территории. Предмет договора. Услуги по настоящему договору оказываются в следующие сроки:. Исполнитель гарантирует надлежащее состояние территории не позднее 30 календарных дней с момента начала оказания услуг по настоящему Договору. Исполнитель не может гарантировать достижения надлежащего состояния территории в указанные сроки при неблагоприятных погодных условиях, наличии проходящей под территорией теплотрассой и прочих независящих от Исполнителя условиях с соблюдением требований, изложенных в разделе 7 настоящего Договора. Стоимость услуг. Общая стоимость услуг по настоящему договору складывается из стоимости услуг, оказанных в течение срока действия настоящего Договора, при этом:.

Договор на озеленение территории

Договор на выполнение ландшафтных работ относится к договору подряда и регулируется нормами главы 37 ГК РФ. Договор на выполнение ландшафтных работ — это соглашение в рамках которого подрядчик обязуется выполнить работу по заданию заказчика, и сдать ее результат, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его п.

.

.

.

Комментарии 3
Спасибо! Ваш комментарий появится после проверки.
Добавить комментарий

  1. Изабелла

    Загоняют людей за черту, когда уже терять нечего. Не спроста это делается, похоже проворовались полностью.

  2. Василиса

    Здраствуйте , я учусь в коллежде но мне пришла повестка для уточнения документов воинского учёта

  3. Всеслава

    Шановний ! До цього відео.Ви були на другому місці.перше.за Назаром Ужвій. Але Ви (плаваєте в цій темі.По перше.РОЗМИТНЕННЮ підлягають авто які завезені особисто українцем.для приватного використання. А по друге.до виборів всі ці ЗАКОНИ.канут в небитие. Для чого дані 90 днів (льготні та тупо.ДЛЯ РОЗВЕДЕННЯ ЛОХІВ і заробляння бабла на ЛОХАХ !

© 2018-2021 sledcombryansk.ru